店铺装修合同
发包方: 电话号码: (以下简称甲方)
承包方: 电话号码: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合店铺
装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人
的店铺装饰装修工程,(以下简称工程)的有关事宜达成概况:
第一条、工程概况
1、工程地点:步行街服务公司门面,原“溆”牌店。
2、工程内容及做法:(店里施工按“金羽杰”公司装修图纸装修,含
电工、木工、泥工、施工要求;打地、台阶、门口道路,字体安装、货架
安装)。
3、工程期限 天,开工日期 年 月 日,竣工
日期 年 月 日。
4、总工程款 元。
第二条、甲.乙双方权利和义务
1、甲方有权对不符合甲方施工图的地方要求返工的权利。 2、对乙方装修过程中的重大质量问题,甲方除有要求乙方赔偿的权利外,还有终止合同的权利。
3、乙方有按时取得劳动报酬的权利,甲方应按合同约定的付款方式支付装修款。
4、自甲方交付乙方施工之日起,乙方应做到安全及文明施工。在施工期间发生的一切工伤事故,与甲方无关由乙方自负,造成甲方材料损坏,浪费的由乙方赔偿相应损失。
5、乙方应在双方约定工期内完工,如有违约乙方需承担甲方日租金2
倍的责任。
第三条、付款方式
自地砖铺好当日,甲方应付乙方人民币 元装修款,木工施工
完5日时甲方应付乙方人民币 元装修款,余款应在店铺装修完,
甲方验收合格之日起三日内一次性付给乙方。
第四条、本合同一式二份,双方签字即时生效。
甲方签字: 乙方签字:
2011年 月 日
相关文章
- 商铺租赁经营合同书
商铺租赁经营合同书 甲方: 乙方: 地址:湛江市赤坎区东园东村288号集资房地址: 根据<中华人民共和国合同法>及有关法律法规的规定,甲乙双方就湛江市赤坎区东园东村288号(集资房)商铺租赁经营事宜,经友好协商达成一致,特订立如下租赁经营合同条款. 第一条 租赁经营店铺的位置和面积 1. ...
- 店铺转让合同范本
转让方(甲方): 身份证号: 顶让方(乙方): 身份证号: 房东(丙方): 身份证号: 甲.乙.丙三方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议: 一.丙方同意甲方将自己位于 街(路) 号的店铺(原为: 店)转让给乙方使用,建筑面积为 平方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务 ...
- 铺面转租合同
甲方: 乙方: 丙方: 甲乙双方经友好协商,就店铺转让达成下列协议,并共同遵守: 第一条 甲方于xx年8月31日前将位于东圃路36号之一的店铺(面积为80平方米)转让给乙方使用. 第二条 该店铺的所有权证号码为 ,产权人为丙.丙与甲方签订了租赁合同,租期到xx年7月31日止,月租为1500元人民币. ...
- 店铺转让合同
转让方(甲方): 身份证号: 顶让方(乙方): 身份证号: 房东(丙方): 身份证号: 甲.乙.丙三方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议: 一.丙方同意甲方将自己位于 街(路)号的店铺(原为: )转让给乙方使用,建筑面积为平方米:并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务. 二 ...
- 商铺转让协议 1
商铺转让协议 甲方: 乙方: 产权方: 甲乙双方经友好协商,就店铺转让达成下列协议,并共同遵守: 第一条甲方于 年 月 日前将位于________________店铺(面积为__ 平方米)转让给乙方使用乙方作经营床上用品营业使用。 第二条该店铺的所有权证号码为_________ ...
- 门市转让合同
甲方:________________ 乙方:________________ 丙方:________________ 甲乙双方经友好协商,就店铺转让达成下列协议,并共同遵守: 第一条 甲方于_________年_________月_________日前将位于_________的店铺(面积为____ ...
- 店面转让协议书(样本)
店面转让协议书 转让方(甲方): 身份证号码: 顶让方(乙方): 身份证号码: 房东(丙方): 身份证号码: 甲.乙.丙三方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议: 一.丙方同意甲方将自己位于 街(路 号的店铺(所有权证号码: )转让给乙方使用,建筑面积为 平方米:并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租 ...
- 旺铺租约转让合同
甲方:_________ 乙方:_________ 丙方:_________ 甲乙双方经友好协商,就店铺转让达成下列协议,并共同遵守: 第一条 甲方于_________年_________月_________日前将位于_________的店铺(面积为_________平方米)转让给乙方使用。 第二条 ...
- 陈活明等诉刘敏昭合伙企业纠纷案
陈活明等诉刘敏昭合伙企业纠纷案 广东省中山市中级人民法院 民事判决书 (2014)中中法民四终字第10号 上诉人(原审原告):陈活明. 委托代理人:杨凤娜,广东金丰华律师事务所律师. 被上诉人(原审被告):刘敏昭. 委托代理人:陈冯钢.李启亮,分别系广东衡韵律师事务所律师.律师助理. 原审第三人:苏 ...