甲方:合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程项目部(以下简称甲方)
乙方:xxxxxx(以下简称乙方)
为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。
一、工程名称:鞋业商城商铺工程d单元
二、工程地址:渝西科技工业园区
三、建筑面积:约5000m2
四、建筑结构:砖混结构
五、承包方式:包工包料
六、工程造价:含价有税费300元/m2
七、合同工期:总计天数150天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。
八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)。
九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。
十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。
十一、施工中的具体要求:
1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。
2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。
3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。
4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。
十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。
十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。
十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。
甲方:合川市大石建司铜 乙方:
商业商铺工程项目部
代表人: 代表人:
签字日期: 年 月 日
内部施工承包合同
相关文章
- 挂靠转包分包内部承包租赁经营及其他
- 项目内部承包合同
- 公司内部承包合同
- 关于[转包与分包的法律知识]汇编
- 建筑施工企业目前的分包模式及分类
- 建筑施工企业内部承包经营合同纠纷案
- 装修工程施工内部承包合同
- 湖南省建筑公司内部承包合同
- 工程项目经济责任内部承包合同书
- 建设工程的承包是工程项目实施的基本形式
挂靠.转包及其他 一.概念 挂靠:所谓的挂靠,就是没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义,与建设方签订施工合同.实际施工人与有资质的建筑施工企业之间的关系为之挂靠,实际施工人为挂靠人,有资质的建筑施工企业为被挂靠人. 转包:建筑施工企业与建设方签订施工合同,取得工程承包权后,将工程的全部项 ...
甲方：xx房地产开发有限公司 乙方： xxx 双方就乙方经营承包xx曙光路仓库改造工程项目事宜，达成以下协议： 1、xxx任该项目经营承包负责人，在不违反国家政策、法律法规的前提下，甲方授权乙方全权处理该项目所有开发业务。由乙方自筹资金，以内部承包形式承包经营工程项目的开发、销售，该项目 ...
湖北君安建设工程有限公司 项目工程内部承包管理合同 (文本一) 工 程 名 称: 项目 承包人: 合 同 编 号:JANBCBGLHT- 年 月 日 工程项目内部承包管理合同 公司于 年 月 日同 (建设单位) 就 工程签订了建设工程施工合同(以下简称:工程合同).经公司总经理办公会研究决定,由 同 ...
(一) 转包的定义及与之相关的法律法规 1992年建设部颁发的建施(1992)第189号<工程总承包企业资质管理暂行规定>第十六条规定:"工程总承包企业不得倒手转包建设工程项目.前款所称倒手转包,是指将建设项目转包给其他单位承包,只收取管理费,不派项目管理班子对建设项目进行管理 ...
建筑施工企业目前的分包模式及分类 合法的分包是国家法律.法规所允许的,合理的分包模式对总承包企业.专业化公司.劳务公司共同协调发展具有积极作用,因此,有必要对工程分包模式进行分析研究. 1.工程分包的意义 工程分包有利于大型施工企业做大做强.为增强核心竞争力,大型施工企业要实现由劳动密集型向管理密集 ...
建筑施工企业内部承包经营合同纠纷案 [案例] 上诉人(原审被告):大屯煤电公司建筑安装工程公司, 被上诉人(原审原告):祝某. 一.一审诉辩主张和事实认定 上诉人大屯煤电建筑安装工程公司(以下简称建安公司)为与被上诉人祝某建筑工程项目管理经营合同纠纷一案,不服江苏省高级人民法院(1996)苏民初字第 ...
装修工程施工内部承包合同 发包方(乙方):云南涵诚装饰工程有限公司 承包方(丙方): 按照<中华人民共和国经济合同法>和<建筑安装工程承包合同条例>的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议. 第一:工程概况: 1．1工程名称:西城时代B 座901 1．2工程地点:西城时代 ...
湖南xx建筑工程有限公司 施 工 内 部 承 包 责 任 合 同 工程项目施工内部承包责任合同 湖南xx建筑工程有限公司(以下简称甲方) 项目负责人: (以下简称乙方) 根据中华人民共和国<合同法>.<建筑法>和<建筑工程质量管理条例>,为进一步完善企业内部经营承 ...
工程项目承包责任合同书 工程项目: 签订时间: 年 月 日 工程项目经济责任内部承包合同书 甲方: 公司地址: 乙方(项目负责人): 身份证号码: 根据<中华人民共和国建筑法>和<中华人民共和国合同法>,结合公司有关规章制度及管理办法,甲方按本工程招.投标文件及施工合同书中的 ...
建设工程的承包是工程项目实施的基本形式 建筑学 2009-10-21 17:17 阅读81 评论2 字号: 大 中 小 建设工程的承包是工程项目实施的基本形式.但是,建设工程承包的具体形式却是多种多样的,其效力要件及由此产生的合同责任也各不相同,有必要进行专门的研究和探讨. 一.建设工程的承包方式简 ...