装修施工合同范本

  合同编号:______

  发包人:承包人:

  住所:住所:

  委托代理人:营业执照号:

  电话:法定代表人:电话:

  手机机号:委托代理人:电话:

  本工程设计人:电话:

  施工队负责人:电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.1工程地点:___________________。

  1.2工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

  1.3工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。

  (1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);

  (2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);

  (3)承包人包工、发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表)。

  1.4工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。

  1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。

  第二条工程监理

  若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

  第三条施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:

  (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);

  (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

  第四条发包人义务

  4.1开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  4.2提供施工期间的水源、电源;

  4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

  4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第五条承包人义务

  5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第六条工程变更

  工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单)。

  第七条材料的提供

  7.1由发包人提供的材料、设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

  7.2由承包人提供的材料、设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。第八条工期延误

  8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

  (1)工程量变化和设计变更;

  (2)不可抗力;

  (3)发包人同意工期顺延的其他情况。

  8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

  8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

  第九条质量标准

  双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________。

  施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。

  第十条工程验收和保修

  10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  (1)_________________________;

  (2)_________________________;

  (3)_________________________。

  承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。

  10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。

  10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。

  第十一条工程款支付方式

  11.1双方约定按以下第____种方式支付工程款:(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:

  (2)其他支付方式

  11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

  11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条违约责任

  12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

  12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。

  12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

  12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。

  第十三条合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:

  (一)提交________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院提起诉讼。

  第十四条几项具体规定

  14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。

  14.2施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。

  14.3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。

  第十五条其他约定事项

  第十六条附则

  16.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  16.2本合同签订后工程不得转包。

  16.3本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份。

  16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  合同附件:

  附表1—1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)

  附表1—2:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二)

  附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

  附表3:家庭居室装饰装修工程报价单

  附表4:发包人提供装饰装修材料明细表

  附表5:承包人提供装饰装修材料明细表

  附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸

  附表7:家庭居室装饰装修工程变更单

  附表8:家庭居室装饰装修工程验收单

  附表9:家庭居室装饰装修工程结算单

  附表10:家庭居室装饰装修工程保修单

  发包人(签字):承包人(盖章):

  法定代表人:

  委托代理人:

  年月日年月日

  鉴证意见:

  鉴证机关(章)

  经办人:

  年月日

  监制部门:印制单位:附表1—1:

  家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)

  附表1—2:

  家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二)

  发包人代表(签字):附表2:

  家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

  -----------------------------

  |序号|工程项目及做法|计量单位|工程量|

  发包人代表(签字):承包人代表(签字):

  附表3:

  家庭居室装饰装修工程报价单

  金额单位:元

  ||装饰装修内容及材料|||||

  |序号||数量|单位|单价|合计金额|

  ||规格、型号、品牌、等级|||||

  发包人代表(签字):承包人代表(签字):

  承包人代表(签字):附表4:

  发包人提供装饰装修材料明细表金额单位:元

  |材料名称|单位|品种|规格|数量|单价|金额|供应时间|供应至的地点

  发包人代表(签字):承包人代表(签字):

  附表5:

  承包人提供装饰装修材料明细表

  金额单位:元

  |材料名称|单位|品种|规格|数量|单价|金额|供应时间|供应至的地点|

  发包人代表(签字):承包人代表(签字):

  附表6:

  家庭居室装饰装修工程设计图纸

  发包人代表(签字):承包人代表(签字):附表7:

  家庭居室装饰装修工程变更单

  -----------------------------

  |变更内容|原设计|新设计|增减费用(+-)|

  注:若变更内容过多请另附说明

  发包人代表(签字):承包人代表(签字):

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

  附表8:

  家庭居室装饰装修工程验收单

  附表9:

  家庭居室装饰装修工程结算单

  附表10:

  家庭居室装饰装修工程保修单

  |公司名称||联系电话||

  |------|--------|------|--------|

  |用户姓名||登记编号||

  |------|------------------------|

  |装修房屋地址||

  |------|------------------------|

  |设计负责人||施工负责人||

  |------|--------|------|--------|

  |进场施工日期||竣工验收日期||

  |------|------------------------|

  |保修期限|____年__月__日至____年__月__日|

  ---------------------------------

  发包人代表(签字盖章):承包人代表(签字盖章):

  备注:

  ①从竣工验收之日计算,保修期为一年。

  ②保修期内由于承包人施工不当造成质量问题,承包人无条件地进行维修。

  ③保修期内如属发包人使用不当造成装饰面损坏,或不能正常使用,承包人

  酌情收费。

  ④本保修单在发包人签字、承包人签章后生效。

  毕业论文项目可行性研究报告光棍节祝福网页光棍节祝福

  图书管理系统论文采购流程小学教师实习报告学生会招新总结

  运动会口号接待方案51代码二手挖掘机竹纤维服装

  • 0

土地转让合同

个人住房公积金借款合同


相关文章

  • 苏州市建设工程施工合同备案管理办法(试行)
  • 苏州市建设工程施工合同备案管理办法(试行) 第一条 为维护建筑市场秩序,进一步规范建设工程合同备案行为,依法保护建设工程合同当事人的合法权益,根据<中华人民共和国合同法>.<中华人民共和国建筑法>.<中华人民共和国招标投标法>和<苏州市建筑市场管理办法> ...

  • 建设工程合同备案时间
  • 篇一:建设工程合同备案办事指南111 建设工程合同备案办事指南 施工合同(含监理.劳务分包合同)备案 一.概述 办理地点:天府新区政务中心 前置条件:中标备案已完成 承诺时间:受理合同备案资料后3个工作日内确定是否予以备案 收费标准:不收费 联系电话:68381032 联系人:周宇 联系地址:天府大 ...

  • 总承包合同管理
  • 第三节 建设工程施工合同及总承包合同管理 考纲要求 1.了解建设工程施工合同文件的组成,熟悉建设工程施工合同造价相关条款. 2.熟悉建设工程总承包合同及分包合同的订立.履行与变更的基本原则. 考点汇总 一.建设工程合同计价模式及其选择 (一)建设工程合同计价模式 1.总价合同.又可分为:1)固定总价 ...

  • 关于建设工程施工合同纠纷涉及的几个常见问题讲义
  • 关于建设工程施工合同纠纷涉及的几个常见问题 时间:2014-09-04 11:39 工程施工中容易出现合同纠纷,这些纠纷争议焦点主要突出表现在七个方面:一.施工合同的效力问题: 二.合同无效是否应进行结算:三.备案合同和"补充协议"即黑白合同不一致,在结算时应采纳哪一份合同作为结 ...

  • 厂房装修施工合同
  • 篇一:厂房装修合同模板 厂房装修合同 依照<中华人民共和国合同法>及有关法律.法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条 工程概况 1.1 工程地点: 1.2 工程内容及做法(见附件 ...

  • 天津市建设工程施工合同管理办法
  • 天津市建设工程施工合同管理办法 第一条 为适应社会主义市场经济体制的需要,加强建筑市场管理,维护建设工程施工合同当事人的合法权益,根据<中华人民共和国经济合同法>.国家工商行政管理局.建设部<关于加强建筑市场管理的规定>.建设部<建设工程施工合同管理办法>,结合我 ...

  • 建设工程的承包是工程项目实施的基本形式
  • 建设工程的承包是工程项目实施的基本形式 建筑学 2009-10-21 17:17 阅读81 评论2 字号: 大 中 小 建设工程的承包是工程项目实施的基本形式.但是,建设工程承包的具体形式却是多种多样的,其效力要件及由此产生的合同责任也各不相同,有必要进行专门的研究和探讨. 一.建设工程的承包方式简 ...

  • 20**年二级河南省建造师[法律法规]考试答题技巧
  • 1.在施工过程中,承包商缺乏控制工程成本积极性的合同形式是( ).P204 A.总价合同 B.单价合同 C.变动单价合同 D.成本加酬金合同 答案:D 2.施工承包合同实施中,双方当事人对工程质量有争议,可以提请双方同意且具备相应资质的工程质量鉴定机构鉴定,所需要的费用以及因此造成的损失,由( )承 ...

  • 施工合同备案管理细则
  • 厦门市建设工程施工合同备案管理实施细则日期:2012-05-21 来源:厦门 市政务服务中心 厦建价[2011]24号 第一条 为维护和规范建筑市场秩序,加强建设工程施 工合同的管理,保障合同当事人的合法权益,根据<中华人民共和国合同法>. <中华人民共和国招标投标法>.&l ...

  • 精装房不同合同主体对税费的影响
  • 2017年1月19日,深圳市规划国土委关于<商品住房和商务公寓预现售价格管理操作细则>的通告中对带精装修交楼项目价格管理规定如下: 对于带精装修交楼的商品住房和商务公寓项目,各管理局在办理预售或现售预审查时应指导申请企业将装修成本从申报价格中剥离,同时要求开发企业在销售阶段要将相关信息明 ...

© 2024 范文中心 | 联系我们 webmaster# onjobs.com.cn